Estrich mit Restfeuchte – Termindruck und Belegreife
Sie sollen in einem Neubau 420 m² Wohnfläche mit 3-Schicht-Fertigparkett (Eiche, 14 mm, schwimmend, vollflächig verklebt nicht vorgesehen) belegen. Der Zementestrich wurde vor 21 Tagen eingebaut, die Fußbodenheizung ist seit 5 Tagen in Betrieb. Der Bauherr drängt auf Fertigstellung in 8 Tagen, weil die Küche montiert werden soll. Eine CM-Messung an drei Stellen ergab 2,4 %, 2,6 % und 2,9 %. Die Oberfläche zeigt an zwei Stellen leichte Randabsenkungen. Die Baustelle ist trocken beheizt, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 45 %. Der Estrichleger verweist auf sein Protokoll, das er nicht vorlegen kann.
1. Beurteilen Sie die Belegreife und begründen Sie, ob Sie mit der Verlegung in 8 Tagen beginnen können.
Read the worked answer
Die Belegreife ist nicht gegeben. Für Zementestrich mit Fußbodenheizung sind die zulässigen Restfeuchtewerte deutlich niedriger als die gemessenen 2,4–2,9 %. Schon ohne Fußbodenheizung wären Werte in dieser Höhe grenzwertig; mit Heizestrich ist der Estrich vor der Belegung aufzuheizen und die Messung erst danach durchzuführen. Entscheidend ist die Reihenfolge: Erst muss das Aufheizprotokoll vollständig vorliegen (Aufheizen, Temperaturhalten, Abkühlen), dann wird gemessen. Das fehlende Protokoll ist ein Dokumentationsmangel, den der Estrichleger nachliefern muss. Die leichten Randabsenkungen deuten zusätzlich auf mögliche Ebenheitsabweichungen hin, die vor der Verlegung zu prüfen sind. Eine Verlegung in 8 Tagen ist daher nicht vertretbar; statt Termindruck zu folgen, sollte die Belegreife schriftlich festgestellt und der Bauherr über die Folgen einer zu frühen Belegung (Quellung, Fugenbildung, Schäden am Parkett) informiert werden.
2. Wie gehen Sie gegenüber dem Bauherrn vor, um den Terminkonflikt zu lösen, ohne die Gewährleistung zu gefährden?
Read the worked answer
Zunächst wird der Bauherr schriftlich über den festgestellten Zustand und die fehlende Belegreife informiert, mit Verweis auf die Messwerte und das fehlende Aufheizprotokoll. Es wird ein neuer Zeitplan erstellt, der die notwendigen Trocknungs- und Aufheizzeiten berücksichtigt. Parallel wird der Estrichleger zur Nachlieferung des Protokolls und zur Prüfung der Randabsenkungen aufgefordert. Für die Küchenmontage kann eine Zwischenlösung angeboten werden, etwa die Montage auf einem geeigneten, noch nicht belegten Untergrund oder eine Verschiebung. Wichtig ist, die Entscheidung zu dokumentieren, damit im Streitfall nachweisbar ist, dass die Verzögerung nicht vom Bodenleger verursacht wurde. Eine Verlegung gegen besseres Wissen auf Wunsch des Bauherrn sollte nur mit ausdrücklicher schriftlicher Risikoübernahme erfolgen.