I85PREP
⌘ K
Befähigungsprüfung Elektrotechnik study materials
Befähigungsprüfung Elektrotechnik study resources

Kalkulation und Auftragsabwicklung: Nachträgliche Mehrkosten

Befähigungsprüfung Elektrotechnik · Put your knowledge to work in context.

All case studies

Kalkulation und Auftragsabwicklung: Nachträgliche Mehrkosten

Ein Elektrobetrieb hat einen Auftrag für die Elektroinstallation eines Bürogebäudes erhalten. Der Angebotspreis beträgt 48.000 EUR netto. Im Angebot sind 120 Steckdosen, 40 Leuchten und 1 Unterverteilung enthalten. Während der Ausführung stellt sich heraus, dass der Bauherr zusätzliche 30 Steckdosen und 10 Leuchten wünscht. Außerdem wurde die Decke anders ausgeführt als geplant, sodass zusätzliche Kabelwege erforderlich sind. Der Bauherr verlangt die Mehrleistungen ohne Aufpreis, da sie „im Angebot enthalten“ seien. Der Elektrobetrieb hat bereits 60 % der Leistung erbracht und 40 % der Vergütung erhalten. Die Nachträge wurden nicht schriftlich vereinbart.

1. Prüfen Sie, ob der Bauherr die zusätzlichen Leistungen ohne Aufpreis verlangen kann. Welche rechtlichen Grundlagen gelten, und wie sollte der Elektrobetrieb vorgehen?

Read the worked answer

Rechtliche Beurteilung:

  1. Vertragsgrundlage: Es liegt ein Werkvertrag nach ABGB (§ 1165 ff) vor. Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot und der Leistungsbeschreibung. Zusätzliche 30 Steckdosen und 10 Leuchten sind nicht im Angebot enthalten und stellen daher eine Leistungsänderung dar.

  2. Kein Aufpreis ohne Vereinbarung: Der Bauherr kann nicht einseitig den Leistungsumfang erweitern, ohne die Vergütung anzupassen. Nach § 1168 ABGB ist eine Änderung des Werks nur mit Zustimmung beider Parteien möglich. Ohne schriftliche Vereinbarung besteht kein Anspruch auf unentgeltliche Mehrleistung.

  3. Geänderte Decke: Die zusätzlichen Kabelwege sind eine unvorhergesehene Erschwernis. Nach § 1168a ABGB kann der Unternehmer bei unvorhergesehenen Umständen eine angemessene Preisanpassung verlangen, wenn die Mehrkosten nicht vorhersehbar waren.

  4. Beweislast: Der Elektrobetrieb muss nachweisen, dass die Leistungen nicht im Angebot enthalten waren (Leistungsverzeichnis, Angebot, Korrespondenz).

Vorgehen:

  • Schriftliche Nachtragsvereinbarung mit dem Bauherrn abschließen, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
  • Nachtragsangebot mit detaillierter Kalkulation (Material, Arbeitszeit, Zuschläge) erstellen.
  • Dokumentation der geänderten Decke (Fotos, Protokoll, Bestätigung des Bauherrn).
  • Zahlungsplan anpassen; bei Weigerung des Bauherrn die Mehrleistungen nicht ausführen oder unter Vorbehalt ausführen.
  • Mahnung und gegebenenfalls gerichtliche Geltendmachung der Mehrkosten.

Wichtig: Ohne schriftliche Vereinbarung riskiert der Elektrobetrieb, die Mehrkosten nicht durchsetzen zu können. Daher ist eine schriftliche Nachtragsvereinbarung zwingend erforderlich.

2. Erstellen Sie eine grobe Kalkulation für die Mehrleistungen (30 Steckdosen, 10 Leuchten, zusätzliche Kabelwege) und erläutern Sie, welche Zuschläge und Risiken einzukalkulieren sind.

Read the worked answer

Grobe Kalkulation (Richtwerte):

  1. 30 Steckdosen:

    • Material: Steckdose, Rahmen, Kabel (ca. 5 m pro Steckdose), Klemmmaterial: ca. 15 EUR/Stück → 450 EUR.
    • Arbeitszeit: ca. 0,5 h pro Steckdose → 15 h × 60 EUR/h = 900 EUR.
    • Zwischensumme: ca. 1.350 EUR.

  2. 10 Leuchten:

    • Material: Leuchte, Kabel, Aufhängung: ca. 40 EUR/Stück → 400 EUR.
    • Arbeitszeit: ca. 1 h pro Leuchte → 10 h × 60 EUR/h = 600 EUR.
    • Zwischensumme: ca. 1.000 EUR.

  3. Zusätzliche Kabelwege (geänderte Decke):

    • Material: Kabel, Kabelkanäle, Befestigung: ca. 500 EUR.
    • Arbeitszeit: ca. 20 h × 60 EUR/h = 1.200 EUR.
    • Zwischensumme: ca. 1.700 EUR.

  4. Zwischensumme gesamt: ca. 4.050 EUR.

  5. Zuschläge:

    • Materialzuschlag: 10–15 % → ca. 250 EUR.
    • Regiezuschlag: 10 % → ca. 400 EUR.
    • Risikozuschlag: 5–10 % für unvorhergesehene Erschwernisse → ca. 200–400 EUR.
    • Umsatzsteuer: 20 % → ca. 850 EUR.

  6. Gesamtpreis netto: ca. 4.900–5.100 EUR.

Risiken und Hinweise:

  • Preissteigerungen: Materialpreise können sich ändern; daher Preisbindung nur für kurze Zeit.
  • Arbeitszeitrisiko: Die tatsächliche Arbeitszeit kann durch die geänderte Decke höher sein; daher Regiearbeit oder Pauschalpreis mit Risikozuschlag.
  • Bauverzug: Verzögerungen durch den Bauherrn können Mehrkosten verursachen; diese sind gesondert zu vergüten.
  • Gewährleistung: Die Gewährleistungsfrist beginnt nach Abnahme; bei Nachträgen ist die Abnahme gesondert zu dokumentieren.
  • Dokumentation: Alle Mehrleistungen sind schriftlich zu vereinbaren und zu dokumentieren.

Empfehlung: Nachtragsangebot mit detaillierter Kalkulation erstellen und vor Ausführung vom Bauherrn schriftlich bestätigen lassen.